ТОП популярных вопросов Линии консультаций (26.11.2024)

	От нашего пользователя поступил вопрос: Какие позиции есть у судов о расторжении договора купли-продажи в одностороннем порядке?
	Ответ Эксперта Линии консультаций по юридическим вопросам Ляйс Оксаны

Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем следующее:

Применимые нормы и разъяснения: ст. 450.1, п. 2 ст. 480, п. 2 ст. 489 ГК РФ, п. 24 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018

Обоснование: 

-Покупатель не может отказаться от оплаты товара, поставленного без необходимой документации, несмотря на то, что договором оплата обусловлена предоставлением документов, если не заявил об отказе по правилам ст. 464 ГК РФ

"...Обществом (покупатель) и заводом (поставщик) был заключен договор поставки оборудования.

Согласно условиям договора платежи за поставленное оборудование осуществляются поэтапно по мере поставки партии оборудования. Для получения платежа поставщик представляет документы к оборудованию, предусмотренные приложением к договору.

Оборудование было поставлено и смонтировано.

Ссылаясь на неоплату товара, поставщик обратился в арбитражный суд с иском к покупателю о взыскании покупной цены.

В возражениях на иск покупатель указал на то, что поставщик не передал ему документы к оборудованию, предусмотренные приложением к договору.

...В силу п. 1 ст. 464 ГК РФ, если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (п. 2 ст. 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. Пунктом 2 ст. 464 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.

В ситуации, когда по условиям договора товар должен поставляться по правилам п. 2 ст. 456 ГК РФ одновременно с передачей соответствующей документации, поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства, поскольку в данном случае наступают последствия, установленные ст. 464 ГК РФ.

Таким образом, покупатель не вправе отказаться от оплаты товара, поставленного без необходимой документации, если он не заявил об отказе от такого товара по правилам ст. 464 ГК РФ в связи с невозможностью или затруднительностью его использования по назначению без соответствующих документов.

Общее правило ст. 328 ГК РФ, позволяющее приостановить исполнение своего обязательства, если предусмотренное договором исполнение обязательства другой стороной произведено не в полном объеме, не может быть истолковано как позволяющее покупателю использовать поставленный без документации товар и не оплачивать его..."

Аналогичная позиция найдена в следующих судебных актах: 

-Могут признать отказом покупателя от договора купли-продажи (поставки) в связи с непередачей товара (передачей некачественного товара) претензию с требованием расторгнуть договор

"...между ИП (покупатель) и ООО... (поставщик) заключен договор поставки...

...истец в адрес ООО... направил претензию о расторжении договора поставки и взыскании суммы убытков и упущенной выгоды.

Поскольку ответчик оставил требование без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

...Как следует из материалов дела, истец реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения договора... путем направления ответчику претензии... в которой в том числе потребовал расторгнуть договор поставки... Указанное требование о расторжении договора истцом ясно и недвусмысленно выражено в претензии.

Несмотря на неполучение ответчиком данной претензии ввиду возвращения, как утверждает истец, письма с отметкой об истечении срока хранения, указанная претензия... считается доставленной... что... влечет расторжение договора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

...Приняв во внимание направление истцом претензии... а также фактический возврат ответчиком истцу суммы предварительно внесенной оплаты по договору в полном объеме до наступления срока исполнения обязательства по поставке, суд первой инстанции верно расценил претензию в качестве письменного уведомления об отказе от договора поставки... а правоотношения сторон счел взаимно расторгнутыми ввиду совершения очевидных действий каждой из сторон, в связи с чем пришел к верному выводу о том, что договор поставки... является прекращенным.

Поскольку на момент рассмотрения спора договор... расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика (истца) от его исполнения, основания для удовлетворения требования о расторжении договора... у суда первой инстанции отсутствовали..."

Аналогичная позиция найдена в следующих судебных актах: 

-Не признается отказом покупателя от договора купли-продажи (поставки) в связи с непередачей товара претензия, в которой явно выражено намерение расторгнуть договор по соглашению сторон, несмотря на то, что покупатель имел право отказаться от договора в одностороннем порядке

"...между ФГУП... (поставщик) и ООО... (покупатель) заключены договоры поставки...

...Неисполнение принятых ООО... обязательств послужило основанием для обращения ФГУП... в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении договоров и взыскании пени за ненадлежащее исполнение обязательств.

...Из материалов дела усматривается, что ответчик принял на себя обязательство по доставке истцу товара... однако обязательства по поставке товара не исполнил...

Указанное нарушение является существенным нарушением условий договора, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о правомерности исковых требований о расторжении договоров.

Доводы апелляционной жалобы о том, что указанные выше договоры расторгнуты в одностороннем порядке, отклоняются судом апелляционной инстанции.

Действительно, условия договоров предоставляют право покупателю на односторонний отказ от исполнения договора в случае просрочки поставки товара на срок более 10 (десяти) календарных дней, в случае неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товара, в случае поставки товара не в полном объеме, в случае поставки товара ненадлежащего качества.

Между тем суд апелляционной инстанции принимает во внимание представленную в материалы дела переписку сторон, из которой следует, что истец явно выразил свою волю на расторжение договоров по соглашению сторон, что не противоречит действующим нормам законодательства.

Таким образом, направленные истцом в адрес ответчика претензии, с предложением о расторжении договора, не являются основанием для признания указанных выше договоров расторгнутыми в одностороннем порядке..."

Аналогичная позиция найдена в следующих судебных актах: 

-Покупатель не может отказаться от договора купли-продажи (поставки) из-за неоднократного нарушения продавцом сроков поставки товаров, если приступил к приемке поставленного товара

"...общество с ограниченной ответственностью [продавец - ред.]... обратилось в Арбитражный суд... с иском... о взыскании... по договору купли-продажи транспортного средства... стоимости товара... денежных средств в счет оплаты экспертизы, а также обязании ООО [покупателя - ред.]... принять полуприцеп автомобильный...

...на основании договора купли-продажи транспортного средства... ООО... (продавец) обязалось осуществить поставку прицепа... ООО... (покупателю)...

...Не осуществив приемку, ответчик отказался от договора, ссылаясь на просрочку исполнения обязательств, что подтверждается уведомлением... от 15.08.2016 об одностороннем расторжении договора... мотивированным неоднократным нарушением истцом сроков поставки товара...

...В настоящем случае предусмотренный договором срок поставки нарушен истцом, что последний не отрицает.

...В данном случае в качестве основания для отказа от договора ООО [покупатель - ред.]... ссылалось на неоднократное нарушение сроков поставки товара.

...В настоящем случае покупатель, несмотря на нарушение продавцом сроков поставки, выразил волю на сохранение договорных отношений, приступив к приемке транспортного средства 04.08.2016.

...Таким образом... ООО [покупатель - ред.]... утратило право на отказ от договора в связи с нарушением сроков поставки.

...При таких обстоятельствах договор не прекратил свое действие..."